Urząd Gminy Łodygowice

Łodygowice: Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice
Numer ogłoszenia: 215250 - 2014; data zamieszczenia: 26.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Łodygowice , ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice, woj. śląskie, tel. 33 863 05 18, faks 33 863 05 01.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodygowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia opisano poniżej: Remont drogi gminnej - ul. Gajowa w Łodygowicach Przedmiotowy remont obejmuje odcinek ulicy Gajowej o długości 120,0 oraz drogi bocznej o długości 30,0m. Remont drogi gminnej obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z podbudową oraz remont poboczy. Projekt przewiduje wykonanie nowej bitumicznej nawierzchni jezdni wraz z podbudową. Szerokość drogi wynosi od 2,60 do 2,80 m. Remont drogi gminnej - ul. Ks. Marszałka w Łodygowicach Przedmiotowy remont obejmuje odcinek ulicy Ks. Marszałka o długości 507,0m. Projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni jezdni po uprzednim sfrezowaniu istniejącej uszkodzonej nawierzchni bitumicznej. Szerokość jezdni wynosi od 2,70 do 4,00 m. Remont drogi gminnej - ul. Sadowych etap I w Łodygowicach Przedmiotowy remont obejmuje odcinek ulicy Sadowych o długości 230,0m. Projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni jezdni po uprzednim sfrezowaniu istniejącej uszkodzonej nawierzchni bitumicznej w km 0+000,00 - 0+169,00 oraz wykonanie jezdni bitumicznej wraz z nową podbudową z kruszywa łamanego w km 0+169,00 - 0+230,00. Szerokość jezdni wynosi od 2,50 - 2,70 m. Remont drogi gminnej - ul. Jodłowa etap II w Łodygowicach Przedmiotowy remont obejmuje odcinek ulicy Jodłowej o długości 133 m. Projekt przewiduje wykonanie jezdni bitumicznej wraz z nową podbudową z kruszywa łamanego w km 0+517,00 - 0+650,00, po uprzednim rozebraniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej. Szerokość jezdni wynosi 3,0 m. Remont drogi gminnej - ul. Jutrzenki w Pietrzykowicach Przedmiotowy remont obejmuje odcinek ulicy Jutrzenki w km 0+066,00 - 0+106,00 o długości 40,0. Remont drogi gminnej obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z podbudową oraz remont poboczy. Projekt przewiduje wykonanie nowej bitumicznej nawierzchni jezdni wraz z podbudową po uprzednim rozebraniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej. Szerokość drogi wynosi 3,00 m. Remont drogi gminnej - ul. Nagietek w Pietrzykowicach Przedmiotowy remont obejmuje odcinek ulicy Nagietek o długości 70,0 m. Remont drogi gminnej obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z podbudową oraz remont poboczy. Projekt przewiduje wykonanie nowej bitumicznej nawierzchni jezdni wraz z podbudową. Szerokość drogi wynosi 2,80 m. Remont drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Pietrzykowicach Przedmiotowy remont obejmuje odcinek ulicy Osiedlowej o długości 183,0m. Projekt przewiduje wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, nowej nawierzchni bitumicznej (4 cm podbudowa i 4 cm warstwa ścieralna). Szerokość jezdni 2,80 - 3,00 m. Remont drogi gminnej - ul. Łączna I etap w Pietrzykowicach Przedmiotowy remont obejmuje odcinek ulicy Łącznej o długości 380,0 m. Projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej (4 cm warstwa profilująca i 4 cm warstwa ścieralna). Szerokość jezdni dostosowana jest do stanu istniejącego. Remont drogi gminnej - ul. Rolnicza w Biernej Przedmiotowy remont obejmuje dwa odcinki ulicy Rolniczej: o długości 325,0m w km 0+000,00 - 0+325,00 oraz o długości 47,0m w km 0+730,00 - 0+777,00. Remont drogi gminnej obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni oraz poboczy. Projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni jezdni po uprzednim sfrezowaniu istniejącej uszkodzonej nawierzchni. Szerokość jezdni od 2,80 do 3,30 m. Remont drogi gminnej - ul. Pokoju w Zarzeczu Przedmiotowy remont obejmuje odcinek ulicy Pokoju o długości 125,0 m. Projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej (4 cm warstwa profilująca i 4 cm warstwa ścieralna). Szerokość jezdni dostosowana jest do stanu istniejącego. 2. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowy w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Uwaga! Zamawiający informuje, że ewentualne przykłady nazw własnych produktów lub producentów użyte w dokumentacji mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy). Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania minimalnych parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne tzn. takie które swoimi parametrami technicznymi, funkcjonalnymi i estetycznymi są równorzędne lub przewyższają produkt wzorcowy. 3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z: - przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ - specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ - zaleceniami Zamawiającego. 4. Roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia mogą być powierzone do wykonania podwykonawcom. 4.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 4.2. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo: - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, - umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna zawierać postanowienie, iż w przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcę prace, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy kwotę wynagrodzenia wynikającą z zawartej umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, ale nie wyższą, niż kwota za dany zakres wynikająca z oferty Wykonawcy. 5. Dodatkowe informacje: Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Przewiduje się zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Nie przewiduje się udzielania zaliczek. Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Remont 4 dróg gminnych na terenie gminy Łodygowice. Zakres robót- wykonanie nawierzchni wraz z podbudową, utwardzenie poboczy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.22.00.00-5, 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 złotych /pięć tysięcy złotych/. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1/ pieniądzu, 2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3/ gwarancjach bankowych, 4/ gwarancjach ubezpieczeniowych, 5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm./ 4. Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być ważne minimum przez okres związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem /operacja bezgotówkowa/ na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Żywcu nr 40 8137 0009 0000 2541 2000 0040. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz należy je złożyć u Zamawiającego przed ostatecznym terminem składania ofert. 7. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający będzie wymagał złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wybranego Wykonawcy w wysokości 10 % brutto wartości umowy. 14. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 148 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych. 15. Jeżeli zabezpieczenie będzie składane w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być bezwarunkowa i /na pierwsze żądanie/. Termin ważności gwarancji winien być równy: okresowi rękojmi powiększonemu o 14 dni - w zakresie kwoty stanowiącej 30% zabezpieczenia oraz terminowi końcowego wykonania robót powiększonemu o 30 dni - w zakresie kwoty stanowiącej 70% zabezpieczenia. 16. Obowiązkiem wykonawcy jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej zawarciem. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej żądana przez Zamawiającego kwota winna zostać wpłacona w pełnej wysokości przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łodygowice, wskazany w pkt. 5 przed zawarciem umowy. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ww. postaci jest skuteczne dopiero z chwilą uznania rachunku Urzędu Gminy Łodygowice kwotą zabezpieczenia. Stosowne dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia w innych formach winny zostać złożone w kasie Urzędu Gminy Łodygowice przed zawarciem umowy. 17. Pozostałe warunku dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy regulują art. 148-151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie dróg o łącznej długości nie mniejszej niż 0,4 km. Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawcy złożą dokumenty o których mowa w części V. SIWZ pkt 1 ppkt. 1.2 tj. 1.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (zał. nr 3 do SIWZ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w pkt. IV.1.ppkt 1.2, tj. wykazanie, że Wykonawca zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie dróg o łącznej długości nie mniejszej niż 0,4 km. 1.2.1. Do wykazu robót należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodem może być poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 1.2.2. W przypadku, gdy Zamawiający jest pomiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie o którym mowa w pkt. 1.2., zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 1.2.1.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca oświadczy, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000 zł. Na potwierdzenie spełniania warunku o posiadaniu środków finansowych lub zdolności kredytowej oraz na potwierdzenie spełniania warunku o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy złożą dokumenty o których mowa w części V. SIWZ pkt 1 ppkt. 1.1 tj. 1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ), a także -- o ile wynika to ze złożonego oświadczenia - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. nr 2 do SIWZ), a także -- o ile wynika to ze złożonego oświadczenia - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.2. Wypełniony Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ), zawierający m.in.: - oświadczenie o przyjęciu: terminu płatności i terminu związania ofertą - oświadczenie o udzieleniu gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia 3. Kosztorysy ofertowe wypełnione zgodnie z przedmiarami robót (zał. nr 7 do SIWZ). 4. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum wyłącznie Lider konsorcjum będzie mógł wystawiać faktury. 5. Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych - postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw. 6. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z §4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, tj. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a i b, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Data wystawienia dokumentu zawierającego ww. oświadczenie winna odpowiadać datom określonym odpowiednio w pkt. a i b.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, o których mowa w par. 2 ust. 4 umowy, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 2. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami (zaniechanymi). 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 4. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 5. Zmiany, o których w ustępach 1 - 4 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego. 6. Wykonanie robót dodatkowych i zamiennych jeśli warunkuje to lepsze jakościowo wykonanie prac budowlanych i warunkuje wyższą wartość użytkową potwierdzoną lub zaleconą przez Projektanta lub Inspektora nadzoru. Robót tych nie można było przewidzieć wcześniej, a ich wykonanie jest korzystne dla Zamawiającego zwłaszcza pod względem przyszłego użytkowania obiektu będącego przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto dopuszcza się wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych jeśli Wykonawca, Projektant i Inspektor nadzoru stwierdzą pisemnie, że popełniono błąd w trakcie przygotowania dokumentacji technicznej (w tym braki), który uniemożliwia prawidłowe i zgodne ze sztuką budowlane zakończenie inwestycji. 7. Zmianę terminu, o którym mowa w pkt. 1 par. 3 umowy, wykonania robót pod warunkiem: a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (wysokie temperatury, intensywne ulewy, długie opady deszczu, śnieżyce, temperatura poniżej 0 st. mające faktyczny wpływ na realizacje robót budowlanych prowadzonych na otwartej przestrzeni; b) jeżeli konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wymaga większego nakładu pracy lub technologia wykonania robót wymaga dłuższego terminu wykonania danego etapu przedmiotu zamówienia, c) wstrzymania robót przez inny uprawniony Urząd (np. wskutek kontroli, wypadku na budowie, itp.); d) w wyniku interwencji osób trzecich, których interwencja ma bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (np. inny wykonawca, z którym Zamawiający zawarł umowę na realizację robót lub usługi tym samym obiekcie spóźnia się z robotami, których wykonanie warunkuje terminowe wykonanie robót objętych niniejszą umową; osoba trzecia ma interes prawny i faktyczny w zakresie prowadzonej inwestycji). e) konieczności zmiany technologii wykonania prac w przypadku czynników zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, takich, jak: niewybuchy, sieci wodociągowe, kanalizacyjne i teletechnicznie nie naniesione na mapach, uwarunkowania geologiczne (jeśli nie przeprowadzono wcześniej stosownych badań), konflikty społeczne związane z prowadzeniem inwestycji (w tym reakcje stowarzyszeń i fundacji ekologicznych, roszczenia (w tym sądowe) o zwrot działki, itp.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lodygowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łodygowice, 34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, pokój nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Łodygowice, Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                                                                  Andrzej Pitera

 

Zał. nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Łodygowice, dn. 07 lipca 2014 r.

RIP-ZP/06/2014

Uwaga! Zmiana SIWZ

Uwaga! Wykonawca zadał pytania

Dotyczy: Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice, sprawa nr RIP-ZP/06/2014, Zamawiający Gmina Łodygowice

W oparciu o art.  38 ust.1 i 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania: 

Odp.: Dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 2 są ze sobą spójne. W przypadku ujawnienia ewentualnych rozbieżności na etapie realizacji umowy –rozbieżności te będą analizowane indywidualnie przy uwzględnieniu celu nadrzędnego tj. należytego wykonania umowy.

2. Par. 2 pkt. 2 wzór umowy: Co w przypadku gdy Zamawiający zaniżył przedmiary (bez względu na tego przyczynę) i w wyniku obmiaru wartość robót przekroczy kwotę wskazaną w §10 ust. 1?  Czy wykonawca ma zaprzestać wykonania umowy czy oczekiwać na podpisanie Aneksu?

Odp.: Przedmiary zostały przygotowane z dochowaniem należytej staranności – Zamawiający nie przewiduje sytuacji opisanej w powyższym pytaniu przez Wykonawcę.

3. Par. 9 pkt 2 wzór umowy: wnosimy o zmianę zapisu na „ … jeżeli najpóźniej w tym dniu obciążono rachunek Zamawiającego”. Złożenie dokumentu polecenia przelewu nie jest równoznaczne z obciążeniem rachunku Zamawiającego przez Bank-Bank przyjmie polecenie wykonania przelewu, lecz w przypadku braku środków finansowych na koncie Zamawiającego transakcja przelewu pieniędzy nie zostanie zrealizowana, w wyniku czego nie nastąpi przepływ środków finansowych na konto Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na taka zmianę zapisu umowy. Zgodnie z zasadami wydatkowania finansów publicznych Zamawiający może zaciągać zobowiązania finansowe wyłącznie w sytuacji uprzedniego zabezpieczenia środków na ich pokrycie, zatem zmiana zapisu sugerowana przez Wykonawcę jest bezprzedmiotowa. 

4. W pytaniu nr 4 poruszono trzy kwestie

 

Par. 10 pkt 2 wzór umowy: Wnosimy o usunięcie zapisu „gwarancji” jako niezgodnego z art. 151 Pzp.

 

Odp.: Zamawiający modyfikuje następujące zapisy projektu umowy:

A)    § 10 pkt 2 umowy otrzymuje nowe brzmienie:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie odpowiednio zwolnione:

–        70% w ciągu 30 dni od daty końcowego bezusterkowego odbioru całości robót określonych w § 2 niniejszej umowy,

–        30 % w ciągu 14 dni od daty upływu terminu rękojmi, na podstawie bezusterkowego odbioru gwarancyjnego bez uwag, zakończonego podpisaniem stosownego protokołu.

B)    § 11 pkt 1 umowy otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji oraz rękojmi  na rozszerzony okres 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane określone w § 1 umowy, licząc oba terminy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

 

Par. 12 pkt 1a wzór umowy: Wnosimy o zmianę z „opóźnienia” na zwłokę. Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych zależne np. od Zamawiającego.

Na poparcie niniejszego stanowiska można wskazać wyrok SN z dnia 17.06.2003r.. III CKN 122/01: „Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 § 1 k.c., wyraźnie mowa jest o naprawieniu szkody, które następuje przez zapłatę kary umownej, a w art. 484 § 1 k.c. ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe określenie „bez względu na wysokość poniesionej szkody” nie może być utożsamiane z określeniem „niezależnie od poniesienia szkody”. Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygnatura akt II CSK 331/2012 za opóźnienia, które są wynikiem złych warunków atmosferycznych w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane nie powinna być naliczona kara umowna za ten okres. Z sentencji tego wyroku wynika, że zła pogoda wyłącza odpowiedzialność wykonawcy, skoro nie ma on z tego powodu możliwości ukończenia robót w terminie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. Zapis umowy wskazuje, że kara zostanie naliczona w przypadku opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy z przyczyn po stronie Wykonawcy.  Nie ma zatem ryzyka obciążenia Wykonawcy karami umownymi  za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

Wnosimy o zmianę wysokości kar do 0,1 % -  który jest powszechnie przyjęty w tego typu zamówieniach: nie narusza zasady miarkowania kar umownych. Wprawdzie możliwość dochodzenia kary umownej nie jest uzależniona wprost od  wystąpienia szkody, jednak ocena zaistniałej z tego powodu szkody może mieć wpływ na ograniczenie wysokości dochodzonej kary umownej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2006 r, sygn. akt V CSK 34/06). Co więcej, Sąd Najwyższy podniósł, że oceniając, czy kara umowna jest rażąco wygórowana, czy nie, należy kierować się wysokością rzeczywiście poniesionej szkody (rozumianej szeroko jako wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania: tak m.in. SN w wyroku z 14 kwietnia 2005, sygn. akt II CK 626/04) a dokładniej – wysokością odszkodowania, jakie byłoby należne wierzycielowi na zasadach ogólnych. Wynika to z brzmienia art. 484 § 2 k.c., który odnosząc się do: „rażąco wygórowanej” kary, implikuje istnienie znacznej dysproporcji między poniesioną szkodą a żądaną karą. I choć na etapie decydowania o tym, czy kara umowna się należy, czy nie, istnienia szkody poniesionej przez wierzyciela nie bierze się w ogóle pod uwagę (szkoda nie ma bowiem znaczenia dla ustalenia, czy kara się należy, czy nie), to przy ocenie wysokości kary umownej w związku z jej miarkowaniem trzeba wziąć pod uwagę nie tylko jej istnienie, ale i rozmiar.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu umowy.

5. Par. 15 pkt 2 wzór umowy: W orzecznictwie dominuje stanowisko, że nie jest dopuszczalnym kumulowanie kary za odstąpienie od umowy i za opóźnienie w zakończeniu zadania. Uznaje się, że w przypadku odstąpienia od umowy zamawiający może żądać tylko kary umownej za odstąpienie od umowy.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 lipca 2008r. (sygn. akt  V ACa 199/08) nie jest dopuszczalnym kumulowanie kary umownej za odstąpienie od umowy z karą za opóźnienie w terminowym zakończeniu zadania. W orzeczeniu tym  Sąd zauważył: „W umowie z 5 października 2005 r. strony zastrzegły m.in. karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy (§ 14  ust. 1), której domagała się powódka, jak i karę umowną za odstąpienie od umowy  (§ 14 ust. 8). Taka regulacja umowna wskazuje, że kary te zostały zastrzeżone na wypadek różnych zdarzeń. Pierwsza jako następstwo nienależytego wykonania, druga zaś, gdy dojdzie do odstąpienia od umowy. Nie nasuwa generalnie zastrzeżeń stanowisko co do dopuszczalności zastrzeżenia kilku kar umownych, o ile każde z nich związane jest z innym przejawem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i o ile kary te wzajemnie się nie wykluczają. Taka zaś sytuacja ma miejsce w przypadku  kary zastrzeżonej na wypadek zwłoki w wykonaniu zobowiązania, należącej do kategorii nienależytego wykonania zobowiązania, oraz kary umownej za odstąpienie od  umowy, będącej, zważywszy na skutki odstąpienia od umowy i związane z tym roszczenia, karą za niewykonanie umowy. Zagadnienie to było przedmiotem uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1984r., sygn. akt III CZP 70/83 (OSNC 1984, nr 8, poz. 131), w której Sąd stwierdził, że kary te nie podlegają kumulacji, wzajemnie się wykluczają, a co za tym idzie, w przypadku takiego zastrzeżenia w zależności od okoliczności faktycznych przysługuje jedna z zastrzeżonych kar. Jeżeli miało miejsce odstąpienie od umowy, w grę wchodzi kara umowna za odstąpienie od umowy.”

 

W uwagi na modyfikację SIWZ zmianie ulega termin składania ofert, zatem zmieniają się zapisy SWIZ:

 

1. Pkt 10 w rozdziale VII (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT) otrzymuje nowe brzmienie:

Opakowanie, o którym mowa w pkt. 9 powinno być oznaczone następująco:

Oferta przetargowa

Modernizacja zamku w Łodygowicach w ramach projektu pn.:

„Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice”

Nie otwierać przed 15.07.2014 r. - godzina  09:00

oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

2.  Pkt 1 w rozdziale X (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT)

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.07.2014 r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego w Łodygowicach ul. Piłsudskiego 75, biuro obsługi klienta (parter).

3. Pkt 2 w rozdziale XII  (TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT)

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.07.2014 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego w Łodygowicach  ul. Piłsudskiego  75, pok. nr 10 – parter.

 

Ponadto Zmianie ulega Załącznik nr 6 do SIWZ „projekt umowy”. Aktualną wersję załącznika Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

 

Wójt Gminy Łodygowice

      Andrzej Pitera

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Zał. nr 6 - Projekt umowy

 

Informacje o dokumencie:

• Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Talik
• Data udostępnienia w BIP: 2014-07-10
• Informacja zaktualizowana przez: Andrzej Talik
• Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-10 10:25:12
• Liczba odsłon: 715
• wróć do wersji akturalnej
• Historia dokumentu:
  2014-06-26 23:20:58 2014-06-26 23:38:31 2014-06-26 23:42:31 2014-07-01 10:41:04 2014-07-10 10:25:12 2014-07-10 11:58:03 2014-07-28 18:06:50 2014-10-07 19:53:15